Туранцева, Ю. Истина в суде: неустойка при выполнении государственного или муниципального контракта / Ю. Туранцева> // Строительство и право. - 2013. - № 8. - С. 29-41 : табл.
Рубрики: Право Финансовое право Обязательственное право Гражданское процессуальное право Судебные процессы Кл.слова (ненормированные): законодательство о строительстве -- кодексы -- законы -- официальные материалы -- судебные процессы -- заказчики -- контракты -- ремонт помещений -- капитальный ремонт -- подрядные работы -- контракты -- согласованные сроки -- государственные контракты -- муниципальные контракты -- арбитражная судебная практика -- арбитражные суды -- судебные решения -- суды -- кассационные суды -- судебная практика -- судебная арбитражная практика -- банки -- цены -- неустойка -- размер неустойки -- штрафы -- подрядчики -- обязательства подрядчика -- статистика -- статистика споров -- общества с ограниченной ответственностью -- ооо -- открытое акционерное общество -- оао -- товарные накладные Аннотация: Аналитический обзор составлен на основе решений по делам, касающимся взимания неустойки (пеней, штрафа) в связи с ненадлежащим исполнением одной из сторон условий государственного или муниципального контракта. Рассмотренные решения вынесены федеральными арбитражными судами в феврале - марте 2013 года. Проанализировано 165 судебных вердиктов. В статье приводятся нормы законодательства и нормативные правовые акты, которыми руководствуются арбитры, а также примеры конкретных решений. Держатели документа: Тюменская ОНБ : ул. Орджоникидзе, 59 Имеются экземпляры в отделах: УЧЗПИ (4 этаж) (26.09.2013г. Экз. 1 - ) (свободен) |